A Vitry, voici achevée une opération immobilière qui a évincé la réalisation du collège du Port à L'Anglais

 

Citoyen 94 évoque largement la livraison des bureaux de CASINO dans le quartier du Port à l'ANGLAIS. C'est une bonne chose car cela va permettre de dynamiser la vie quotidienne du quartier. Mais, comment passerais je sous silence l'abandon du collège tant attendu sur une partie de ce site..?

http://94.citoyens.com/2015/limmeuble-du-groupe-casino-livre-a-vitry-sur-seine,09-03-2015.html#comment-129869

Si vous souhaitez revoir quelques notes à ce sujet

http://bertrandpotier.hautetfort.com/apps/search/?s=coll%...

Et voici ce que j'ai écrit à ce propos encore récemment:

http://bertrandpotier.hautetfort.com/archive/2015/02/20/u...

En tout cas, voilà un dossier, celui de la construction du collège du Port à l'Anglais, sur lequel le conseiller général sortant a bien été silencieux dans son expression publique. Quant à son expression en 'Off", elle n'est pas connue et , en tout cas, elle n'a pas été efficace... Il ne me pardonnera pas ces propos. Je les assume complètement!

Entre l'équilibre financier du groupe FULTON et l'intérêt des habitants d'un quartier, la ville a choisi.

 

 

 

 

La tribune à paraitre dans le mensuel municipal de juillet août 2010

Tribune à paraître dans le prochain mensuel municipal, et donc rédigée maintenant....

 

Enjeux locaux !

Auparavant, je vous oriente de nouveau vers des publications ou des « sites internet »  qui contribuent à la réflexion et à l'action. En matière politique, le site de Jean Luc Mélenchon, avec le Parti de Gauche, contribue bien à une alternative politique pour notre pays et le monde : http://www.jean-luc-melenchon.fr/

Dans le cadre de ma délégation d'adjoint au maire, je soulignerai le travail mené pour que la ville soit attentive aux établissements d'enseignement secondaire.

La réalisation par la ville d'un « répertoire des partenariats » est une nouveauté appréciée. A chaque initiative de la ville (culture, santé, prévention routière, semaine de la science) ma responsabilité est de veiller à une attention vers le secondaire.

L'exigence de la construction urgente, par le Conseil Général, d'un collège dans le quartier du « port à l'anglais » a été entendue. En attente, des mesures transitoires doivent être prises. Ce n'est pas aisé. J'y travaille en étant un aiguillon constructif.

Je suis mobilisé également pour mettre « les collèges au cœur des quartiers et de la ville ». C'est un enjeu pour le collège CHERIOUX qui dispose d'un cadre de qualité mais qui doit disposer d'un accès aisé pour les collégiens.

Dans le cadre du « Programme de Réussite Educative », un « guide des parents de futurs collégiens » a été élaboré par la ville. Il évoluera en fonction des besoins qui s'exprimerons.
Je serai plus rapide sur « l'Incubateur Pépinière Hôtel d'Entreprise » dont le projet, au cœur des « Ardoines », prends corps et doit être moteur pour le développement  de notre ville. Je serai elliptique sur la question des implantations universitaires sur notre ville. Au lendemain  de boucler cette tribune, je rencontre la vice-présidente du Conseil Régionale en charge de ces dossiers. Elus de Vitry, nous devons mettre de l'huile entre les collectivités territoriales. C'est nécessaire. Elus communaux, nous sommes au plus proche des citoyens. Cela place haut les exigences!

Collège du Port à L'ANGLAIS à VITRY; Le ridicule ne fait pas une politique. Il entraine des désastres

LUNDI prochain 13 juin doit se tenir un conseil de quartier du Port à L'ANGLAIS. Cela va être tendu.

 

• Après l'abandon du terrain de la rue PASTEUR pour l’accueil du nouveau collège, Abandon auquel je m'étais opposé en tant que conseiller municipal et adjoint chargé des relations avec les collèges,
• Après ce choix imposé par le maire précédent, et son adjoint en charge de l'urbanisme, actuel "président du Territoire"
• Après le silence de l'actuel Maire alors 1er adjoint,
• Après le silence public du Département et des conseillers généraux,
• Après la passivité des conseillers municipaux de l'époque....

Voilà que le terrain retenu en zone d'activité ( je m'y était opposé) est  reconnu comme pollué et particulièrement cher à dépolluer!

Enfin le conseil départemental propose des bâtiments modulaires sur un espace provisoire.

Que d’errements et d’erreurs en raison de relations ambiguës avec FULTON!

FULTON CITY nous fait boire la tasse au détriments des enfants et de leurs familles

Surtout, ne pas oublier le scandale du terrain de la rue PASTEUR qui était réservé au PLU pour un équipement socio éducatif. Ce terrain était plus qu'évoqué pou le nouveau collège du quartier, en remplacement de l'ancien collège MONTESQUIEU fermé dans les années quatre vingt!

Ce terrain a été déclassé lors du précédent mandat municipal pour être vendu à PIN DEVELOPPEMENT /FULTON!

Le prétexte était de faciliter l'implantation de CASINO.

Au conseil municipal où je siégeais entre 2008 et 2014, je m'étais alors opposé à ce déclassement et à cette vente et j'avais voté contre ces dispositions d'abandon de ce terrain nécessaire pour le nouveau collège tant attendu..

Dans les faits CASINO n'avait pas besoin de cet espace de 6 000 m2. PIN DEVELOPPEMENT y construit des logements en contradiction avec les termes de la cession du terrain qui était en réserve foncière. Cession autorisée par la ville au motif de création d'emplois.

Que d eprofist réalisés par FULTON / PIN DEVELOPPEMENT. La Chambre régional des Comptes devra bien s'y intéresser un jour!

Adjoint chargé des relations avec les collège j'avais plaidé l'implantation du collège rue PASTEUR, à coté des écoles primaires et maternelles!

J'avais été mis à l'écart du bureau municipal sur cette question.

Je m'étais opposé aux terrains retenus, actuellement en pleine zone d'activité.

J'avais  rapidement dès le début du mandat évoqué dans l'urgence un collège modulaire comme cela avait été réalisé à VILLEJUIF. Quant à la localisation j'avais proposé à proximité de la rue Pierre SEMARD près d e Gare au Théatre. Je n'avais pas été écouté. Même si j'avais plaidé un aménagement de Romain ROLLAND pour patienter, que de gâchis et quel scandale avec FULTON /PIN Développement!

 

Conseil municipal du 27 juin, contribution aux débats sur la question du collège du Port à L'ANGLAIS

Au conseil municipal du 27 juin 2012, deux questions doivent nécessairement interpeller au pour le présent et l’avenir du quartier du Port à L’ANGLAIS et de notre ville.

Question N° 18: approbation de la modification simplifiée visant la suppression de l’emplacement réservé N° 6 situé entre les n° 84 et 86  rue PASTEUR.

Question N° 19: Protocole fixant les conditions de la Vente par le Syndicat d’Action Foncière 94, à la société PIN développement de la propriété située 84 rue PASTEUR.

 

Je n’ai pas l’habitude de réserver mes interrogations et mes objections pour les séances du conseil municipal. Il me parait de bonne politique d’engager le débat au plus tôt afin de permettre à chacun d’apprécier les enjeux et de pouvoir se déterminer autrement que dans la précipitation d’une séance.

Cette note est illustrée de quelques photos consultables sur le site de la ville....

http://www.mairie-vitry94.fr/?id=1257

 

 

I) Quelques remarques sur la pertinence de la localisation future d’un collège au Port à LANGLAIS et sur la décision de lever l’emplacement réservé prévu à cet effet rue PASTEUR.

 

Quel est le contexte de cette question?

En 2006, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) avait prévu un emplacement réservé, pour un équipement  socio éducatif,  aux 84 et 86 rue PASTEUR (et non entre ces 2 adresses comme le précise de manière inappropriée la fiche de synthèse).

zonage emplacement reservé.pdf

La note de synthèse, présentée pour cette séance du conseil municipal, évoque clairement que l’usage annoncé de cet emplacement réservé de près de 10 000 m² était défini pour la construction d’un collège nécessaire au quartier du Port à L’ANGLAIS.

Cette même note de synthèse évoque le fait qu’un nouveau terrain serait maintenant retenu pour la localisation du futur collège.

En réalité il est simplement fait état de la création de la ZAC Seine Gare VITRY et de son programme prévisionnel qui annonce la construction d’un collège de 750 élèves.

Pour mémoire j’avais voté contre le dossier de création de cette ZAC au motif notamment que la localisation envisagée n’était pas satisfaisante. Ainsi, il était annoncé un collège au bord des voies de chemin de fer et de la rue Salvador ALLENDE. Depuis, des réactions de réserve ou d’opposition se sont manifestées. Tout laisse à penser, au vu des échanges intervenus la semaine passée en commissions éducation puis aménagement, que la localisation pressentie serait en définitive à l’angle des rues ALBRECHT et CAVELL (entre cette dernière rue et la Seine).

 

 

 

 

Quelles observations doivent être formulées?

En premier lieu, les conseillers municipaux découvrent maintenant qu’une enquête, dite publique, a eu lieu, en avril mai 2012, pour envisager le déclassement de l’emplacement réservé au PLU pour la réalisation du collège du Port à L’ANGLAIS. Au-delà des simples règles du code de l’urbanisme, il n’est pas acceptable que les conseillers municipaux soient ainsi tenus informés à posteriori.

En second lieu, il n’est pas sérieux, et je dirais même plus, en pesant mes mots, il n’est pas pertinent, légalement et politiquement, d’abandonner, par une modification simplifiée, un emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), sans même que la localisation précise du nouvel emplacement soit clairement et formellement identifiée.

 

Avant d’évoquer quelques étapes antérieures, je dois clairement dire, au conseil municipal que je ne peux exercer réellement la délégation qui m’a été confiée par le Maire en 2008 et qui est relative notamment aux collèges et aux lycées.

 

De fait, j’ai été mis à l’écart pour le traitement de ce dossier. Je dois clairement regretter une gestion de ce dossier de manière centralisée et non, à minima, collective (pour ne pas dire collégiale au sein de la municipalité). Cette question a été concentrée à l’extrême au titre de la délégation relative à l’aménagement et à l’urbanisme sans tenir compte de l’éclairage de l’adjoint en charge des relations avec les collèges….

Pendant que je questionnais ou que je sollicitais des avancées, en parallèle des hypothèses ont été explorées sans réflexion collective.

 

La question de la localisation d’un collège ne doit pas être prise à la légère.

Si la construction d’un collège est de la responsabilité du Département, du Conseil Général, la localisation des terrains d’assiette est clairement de la compétence des villes qui sont, avec les plans locaux d’urbanisme (P.L.U.), à même de réserver les espaces utiles.

En 2008, au début de ce mandat, il apparaissait bien que la localisation et la sectorisation des collèges était aberrante sur notre ville. Au demeurant le collège le plus à l’Est était le collège situé en «centre ville», le collège CASANOVA. Des enfants habitant à proximité de ce collège sont contraints de traverser la RD5 (ex RN 305), pour ce rendre au collège LAKANAL !

A Vitry, la localisation des collèges est  réellement insatisfaisante. Quatre des huit collèges fréquentés par des vitriots,  sont situés en périphérie de la ville et des quartiers concernés. Cela est clairement le cas pour les collèges Jules VALLES et Adophe CHERIOUX. C’est d’une certaine manière le cas pour le collège RABELAIS qui est enclavé au fond d’une impasse. Le Collège Romain Rolland situé à Ivry est également l’illustration de ces localisations en périphérie. Simultanément deux collèges sont historiquement concentrés sur quelques centaines de mètres (LAKANAL et PERRIN).

 

La localisation d’un nouveau collège, dans le quartier du Port à LANGLAIS, était une urgence antérieure à 2006 !

 

Au début du présent mandat, il m’avait été expliqué que le nouveau collège du Port à LANGLAIS devait normalement s’ouvrir en septembre 2011 ou 2012 pour faire face aux besoins existants mais aussi pour tenir compte des afflux de population dans ce quartier qui accueille chaque années des familles nouvelles. C’est ainsi que devant les retards pris, et au regard d’un délai incompressible de 4 ou 5 ans  pour les études d’architecture et un chantier de cette nature, j’ai alerté les uns et les autres et j’ai proposé que soit étudiée une solution transitoire d’accueil, au collège Romain Rolland des enfants qui ne pouvaient être accueillis sur CASANOVA. Cela n’a pu se faire qu’avec l’engagement du Conseil général de mener des travaux conséquents d’adaptation des locaux du collège Romain ROLLAND.

Par ailleurs, parents d’élèves et directions d’établissements demandent, chaque année de manière de plus en plus pressante, que la sectorisation des collèges soit revue sur Vitry.

 

L’abandon définitif de l’emplacement réservé, rue PASTEUR, ne doit pas pas d’actualité.

 

La contrainte de la conservation de la Hall DUMESTE

Il m’avait été précisé que la localisation du collège du Port à L’ANGLAIS pourrait rencontrer des difficultés aux 84 et 86 de la rue PASTEUR. Le motif avancé était le souhait exprimé de conserver le parti architectural de la Halle DUMESTE située au 84 de la rue PASTEUR. Cela devenait alors une contrainte financière majeure pour le conseil général.

 

Des localisations alternatives ont été envisagées

Afin que toutes hypothèses soient explorées, j’ai alors demandé que soit étudiée rapidement une  localisation sur des espaces inoccupés du site Pierre SEMARD du Lycée Jean MACE. A cela le Conseil Régional a expliqué qu’il avait d’autres projets sur ce site. J’ai demandé que soient travaillées des localisations sur des espaces disponibles à proximité de ce lycée et propriété de la SNCF et appelés à muter dans le cadre de l’OIN. Je ne sais si ces hypothèses ont été réellement explorées. En tout cas les conclusions des éventuelles études n’ont pas été communiquées. Seules sont apparues des localisations éloignées du quartier actuel et historique du Port à LANGLAIS. Ont été avancés des sites excentrés et au cœur d’espaces qui vont être en chantier au minimum pendant les 10 années à venir dans le cadre de la ZAC Seine Gare prévue au titre de l’Opération d’Intérêt National (O.I.N.).

 

Un nouveau parcellaire n’était pas abandonné rue PASTEUR

Mais, pendant cette période, s’il convenait bien d’étudier d’autres possibilités, ne devait pas être abandonnée la possibilité d’utiliser en totalité ou une partie de l’espace réservé au PLU, sans la Halle DUMESTE, avec si nécessaire des terrains adjacents sur une superficie totale de 6000 m², Au lieu des 10 000 m² initialement envisagés, une surface de 6 000 m² était reconnue comme suffisante pour un collège de capacité 600 élèves. Un espace avait été identifié entre le temple Bouddhiste et la halle DUMESTE par elle-même. Il s’agissait d’une partie de l’emplacement réservé et d’une parcelle située à l’Est de celui-ci et dont l’acquisition était envisageable. Il avait été demandé au conseil général de travailler sur cette hypothèse. Pour cet espace révisé, rue PASTEUR, l’obstacle qui avait été avancé était simplement celui du coût du foncier. La somme de 7 000 000 d’euros était annoncée. Elle était alors à relativiser au regard du coût de tout autre terrain de superficie comparable…

 

L’insertion  sur le territoire de la ZAC Seine Gare ne s’impose pas.

Il avait été évoqué l’intérêt que le foncier soit en partie pris en charge par la ZAC crée en 2011. Cet argument ne devait pas, de mon point de vue, être un obstacle à un maintien du collège en dehors du périmètre de la nouvelle ZAC. Le plan de financement d’une ZAC peut parfaitement prévoir une participation à des équipement situés en dehors de son périmètre dès lors que ceux-ci bénéficieront clairement aux habitant à venir au sein de ladite ZAC !

Part ailleurs, de manière récurrente, se pose la question du phasage du chantier d’un col

Après les RASED, la casse des SEGPA?

La situation politique est particulièrement grave et il importe de construire un rassemblement politique à la hauteur des enjeux pour notre pays!

Cela est une fois de plus indispensable au regard des attaques menées par le gouvernement contre le service public de l'éducation nationale.

La presse (le parisien 10 juillet 2009) a fait état des difficultés rencontrées pour l'affectation des élèves dans les établissements secondaires.

Ainsi, la politique de désectorisation des établissements continue de distiller son venin. Elle contribue à une démarche concurentielle opposée à un service public de qualité pour tous.

Dans le contexte de suppression de postes dans l'éducation nationale, les attaques continuent à l'encontre des dispositifs existants pour le réel soutien des élèves en difficulté

Avec la mise à bas des dispositifs RASED, Réseau d'aide et de soutien des élèves en difficulté, a été détruit un dispositif qui était bien utile pour lutter contre l'échec scolaire dans l'enseignement primaire. Ce ne sont pas les dispositifs de soutiens assurés par l'ensemble des enseignants qui vont répondre aux besoins. Au demeurant le nombre d'heures de cours effectivement dispensées, se trouve diminué.

La fermeture, dans le Val de Marne, de 8 classes de 6ème et de 5ème de SEGPA est de la même démarche. Elle va contribuer à noyer des élèves qui avaient besoin d'un enseignement adapté à leurs besoins. Ces élèves vont se trouver plongés dans des classes de 6ème et de 5ème, au sein desquelles ils ne pourront pas bénéficier d'un accompagnement qui était assuré avec des effectifs réduits (autour de 16 élèves) et avec une pédagogie particulière.

La réduction du nombre de classes de SEGPA va contribuer à une concentration des élèves accueillis au sein de moins d'établissements. Ceux ci seront de fait encore plus éloignés du domicile de certains des jeunes concernés. Cela ne contribura pas à une bonne insertion scolaire!

Il s'agit d'une mesure particulièrement grave pour laquelle une Vive réaction est bien nécessaire.

Les premières actions engagées par la FCPE et des enseignants doivent être appuyées en urgence.

Adjoint au Maire de Vitry, en charge notamment des relations avec l'enseignement secondaire, je me dois d'exprimer une vive opposition à cette politique de fermeture de classes de SEGPA.

Pour Vitry, à Gauche Vraiment, sur ”YOUTUBE...”

C'est même à écouter...

http://www.youtube.com/watch?v=DNp1G2Bvf9s

Avec la question du collège du port à LANGLAIS, opposition à une disposition importante de la ZAC Seine GARE.

Mensonge(s)? vous avez dit mensonge(s)?

Le conseil municipal du 14 décembre s'est terminé après minuit.

Il y a eu plus d'une heure de prise de paroles sur le débat relatif au Plan d'aménagement et de développement durable (PADD) du Plan local d'Urbanisme en révision.

Le débat s'est animé sans surprise sur la ZAC Seine Gare, en continuité du port à LANGLAIS, et au sein de l'Opération d'Intérêt Nationale (OIN).

J'ai émis un vote négatif sur le bilan de la concertation et sur le dossier de création de cette ZAC

En effet, au delà

• d'un périmètre qui exclue la rive sud de l'avenue ALLENDE
• d'une absence de traitement de la traversée ou de couverture partielle des voies de chemin de fer
• d'une réflexion insuffisante sur la localisation des commerces pour que leur viabilité soit possible

l'annonce de la localisation du futur collège du quartier regroupant le Port à LANGLAIS et les secteurs projettés, exigeait d'exprimer une réserve majeure, une opposition.

Le futur collège, attendu depuis des décennies dans le quartier du port à LANGLAIS, et prévu à coté des écoles maternelles va SAMON et primaire MONTESQUIEU serait en définitive implanté:

• au bord de l'avenue Salvador ALLENDE et de la voie de chemin de fer!
• en limite sud de ce secteur opérationnel
• en limite nord de la zone d'activité actuelle et à venir.

Lors des réunions de concertation, des intervenants n'avaient pas manqué de s'exprimer à ce sujet et de formuler des réserves argumentées.

Le débat s'est tendu quand mes propos ont été qualifiés de "mensonges" je ne sais plus précisément quel aspect de mon propos.....

Il ne faut pas confondre

• éventuelles inexactitudes dans les propos ( ce n'était pas le cas)
• désaccords sur des choix "alternatifs"

et mensonges!

Le futur collège serait prévu pour 2016 (2017?) alors même qu'il fallait qu'il soit livré en septembre 2011 pour faire face aux arrivées nouvelles de population intervenues avec les constructions des logements situés en bord de Seine dans l'actuel quartier du Port à LANGLAIS. A la rentrée 2011 il a déjà été nécesaire que le conseil général mette en place un dispositif provisoire d'accueil de collégiens vitriots supplémentaires au sein du collège Romain Rolland d'IVRY sur Seine... Evoquer cela n'est pas un mensonge?. 

La ZAC Seine GARE de l'OIN prévoit à terme environ 2300 logements à horizon 2020. L'effectif supplémentaire de collégiens devrait être de l'ordre de 450 élèves. Plus de 300 proviendraient déjà du quartier du Port à LANGLAIS et du Nord du quartier de la Gare. Ainsi ce collège serait à titre exceptionnel calibré pour 750 élèves... Alors que le Conseil Général évite d'avoir des établissement de capacité supérieure à 600..

Ce collège ne sera pas un collège de liaison avec les quartiers de la rue Jean JAURES. Ce secteur est  probablement appelé à être toujours orienté vers le collège D CASANOVA. C'est peut être une erreur, ce n'est pas un mensonge. 

Au delà de la question de l'échéance réelle de mise à disposition du foncier pour ce futur collège, l'insertion réelle d'un collège en bordure d'un axe majeure et des voies SNCF va créer des difficultés de réalisation architecturale...

Enfin, le calendrier prévoit donc un collège ouvert en septembre 2016? ( 2017 ???). Or, le secteur environant sera encore en chantier après la livraison de cet équipement... Les collégiens devront traverser un secteur qui sera loin d'être stabilisé!

A été avancé l'argument selon lequel, avec ce colège implanté en sud de la ZAC ( rive de la rue ALLENDE), 6 000 000€ seraient économisés pour la ville qui doit mettre à disposition le terrain. 

Ce calcul est bien partiel.

Que soit retenu ce terrain (ALLENDE)  ou le terrain initialement projetté près de l'école primaire MONTESQUIEU et de l'école maernelle EVA SALMON; chacun a un cout proche. Le fait que le collège soit implanté dans la ZAC n'est pas inexorable. Il est possible de faire finanncer des équipements liés à la ZAC sans que ceux ci soit nécessairement et strictement dans le périmètre de celle ci. Des fonds de concours ne sont ils pas possibles? C'est peut être une erreur, ce n'est pas un mensonge. 

Enfin, à nouveau subir un collège géographiquement excentré pour des motifs strictement financiers me laisse perplexe.

Au cours des échanges, j'ai confirmé qu'aurait très bien pu se concevoir, si besoin, une implantation du collège en limite nord de la ZAC Seine Gare ( en proximité sud du Lycée jean MACE , annexe SEMARD). Cette hypothèse n'a pas prospéré car les calendriers de mise à disposition des parcelles n'auraient pas été plus favorable. A voir, il s'agit de terrains, je crois, de Réseau ferré de France.

Voilà une question mal menée et des élèves qui seront mal menés avec un collèges qui ne sera pas au coeur des quartiers concernés. Une fois de plus à VITRY. C'est un échec.

En tout cas, voilà un débat stratégique pour les habitants du canton Nord de VITRY!

 

 

 

Collège du port à LANGLAIS, au port à LANGLAIS, avec FULTON et PIN DEVELOPPEMENT. L'arnaque? je n'oserais, le faux chant

 Ouvrez les yeux, réveillez votre mémoire, le cauchemar est là.

 

Gardons en mémoire:

• Le besoin impérieux de construire un nouveau collège en remplacement du collège MONTESQUIEU fermé au début des années 80.
• L'arrivée de nouveau habitants renforce cette exigence.
• Les collèges CASANOVA et ROMAIN ROLLAND surchargés.
• Le Plan Local d'Urbanisme prévoyait rue PASTEUR un espace réservé pour un équipement sociaux éducatif. Le collège pouvait y être bien venu.

Flop Flop

Élu en 2008, adjoint au Maire en charge des relations avec les collèges, les lycées et l'enseignement supérieur, je n'ai eu de cesse d'organiser réunions et contacts pour que la construction du collège soit possible.

Le Maire et l'adjoint toujours en charge de l'urbanisme, n'avaient de cesse de me faire comprendre que le terrain n'était pas adapté et que la contrainte de la conservation de la HALL DUMESTE étaient trop forte pour le conseil général.
En réalité le terrain disponible, hors la HAll DUMESTE, était bien suffisant pour construire un collège. J'y reviendrais si besoin.

En raison des retards pris et pour préserver l'avenir, je demandais que soient explorée l'hypothèse d'un collège construit si besoin  avec des bâtiments provisoires. Les bâtiments préfabriqués étaient de plus en plus performants, de qualité et rapide d'implantation. Il ne fallait que dégager un terrain provisoire. Près de la gare et de "Gare au Théâtre" et du lycée Jean MACE , rue Pierre SEMARD, les espaces ne manquaient pas....

Je demandais ultérieurement que l'extension de Romain Rolland soit faite pour préserver l'aveni mais certainement pas pour passer à plus de 700 élèves!

Le Maire souhaita que soit explorée la piste d'un implantation du nouveau collège.

C'est un terrain au bord des voix SNCF qui est repéré par le maire et son adjoint en charge de l'urbanisme. J'exprime mon opposition. Le département émets de vives réserves en raison du cadre environnemental.

Vient alors la délibération de déclassement de l'espace réservé rue PASTEUR.... et la vente à la sté PIN Développement, à des conditions financières bien favorables pour l'opérateur immobilier sous la direction du même dirigeant que le groupe FULTON!

Le conseil municipal a entériné ce déclassement et cette vente,  au nom du chantage à l'accueil des emplois qui devaient arriver avec l'implantation du groupe CASINO. Le terrain de l'espace réservé était cédé pour garantir un espace suffisant à CASINO. Chantage à l'emploi était fait. Le conseil municipal était muselé. Le conseillers généraux se sont faits petits! J'étais contre cette vente, contre ce déclassement de l'espace réservé.

 http://bertrandpotier.hautetfort.com/archive/2012/06/25/c...

 http://bertrandpotier.hautetfort.com/archive/2014/10/24/a...

 

Faisons un saut à ce jour.

Le terrain initialement prévu pour l’équipement éducatif, cédé avec l'accord de la ville, à PIN développement n'est pas utilisé pour l'accueil d'activités et d'emploi.... Il est utilisé en fait pour construire et vendre des  logements en accession à la propriété. La Hall DUMESTE devant à terme être également reconvertie en logements de standing...

  http://www.lesdocksduportalanglais.fr/pdf/plaquette.pdf

 SCANDALE, d'un terrain si nécessaire pour un collège de centre ville, vendu à bas prix et destiné soit disant pour accueillir des emplois et en réalité affecté pour une opération immobilière de plus. A qui FULTON doit il dire merci?

Et le collège du port à LANGLAIS?

Il était projeté à l'angle des rues Eugène HENNAF et Edith CAVEL! Il est englué dans un sous sol à dépolluer.

Pendant ce temps; malgré l'extension du collège ROMAIN ROLLAND, les élèves sont ballotés entre CASANOVA et ROMAIN ROLLAND, tous les deux aux effectifs pléthoriques.

SCANDALES, SCANDALES!

Les responsabilités doivent être dénoncées les solutions doivent être trouvées.

Les motivations de la vente du terrain de la rue PASTEUR n'ont pas été respectées. Il y a probablement des "interpellations juridiques" à formuler. L'interpellation politique est quant à elle évidente!

 

 

 

Une rencontre bienvenue... Sur le quartier du port à Langlais

"La fabrique" organise une rencontre avec Alain Desmarets
1er Vice président du Conseil Général
chargé des collèges et de la réussite éducative
il viendra exposer le projet du collège du Port-à-l’Anglais

Mardi 24 février de 18h à 20h30
Salle de quartier du Port-à-l’Anglais
53 bis rue Charles Fourier - Vitry-sur-Seine

Affiche 24-02 2015.pdf

Voilà un rendez vous passionnant. Il permettra certainement de

• clarifier la qualité des relations entre le conseil Général et le département.
• d'expliquer pourquoi de tels retards ont été pris pour la réalisation de cet équipement attendu bien avant 2008.
• de mesurer les freins pris par la ville qui a abandonné le terrain de la rue Pasteur, réservé au P.L.U , pour un équipement socio-éducatif! Elle a préféré vendre ce terrain à PIN DÉVELOPPEMENT  pour garantir un équilibre financier à cette société et aux opérations immobilière qu'elle a mené avec FULTON.

Cette rencontre permettra probablement:

• de faire le jour sur la promesse in-crédible d'une livraison en septembre 2017
• d'évoquer les graves inquiétudes sur un collège qui va être mis en service dans un secteur à ce jour complètement excentré et qui sera en chantier au moment de sa livraison.

Alors, voilà une initiative passionnante. Je pense que la qualité du débat témoignera d'une conception citoyenne de la politique et participera d'une dynamique utile pour notre ville.

 

Collège MONOD

Un peu de respiration:

 

Vitry sur Seine, le 19 septembre 2012,  Collège Gustave Monod

Suppression d’une classe de troisième, d’heures sensibles et de projets de remédiation, de soutiens en français et maths, de groupes en sciences physiques, SVT et technologie, de groupes en EPS, de l’italien en LV2, d’un niveau pour la classe CHAAP…

 

-         Depuis février 2012 personnels et parents se sont mobilisés et ont multiplié les actions de protestation contre les suppressions répétées de moyens. 

 

-        Les personnels prennent acte qu’un abondement de 5 heures (Heures Supplémentaires Année) a été accordé. Réunis en Heure syndicale ils ont décidé l’arrêt du mouvement de grève et se donnent rendez-vous en janvier 2013, période de communication des moyens proposés pour la rentrée 2013.

 

-         Les personnels remercient Rectorat et Inspection Académique pour l’effort qu’ils ont produit et espèrent que leurs demandes seront prises en compte dans la prochaine DHG à travers une dotation en heures poste des 15 heures sensibles et une structure allégée en effectifs à tous niveaux.

 

-         Ils remercient les parents qui ont été très nombreux à les soutenir, et particulièrement le Bureau FCPE des parents du Collège Monod.

 

-         Ils remercient tous les élus (Mairie, Député, Conseil Général) pour leur soutien et leurs nombreuses interventions.

 

-         Ils remercient tous les média qui ont rendu compte des difficultés vécues par le Collège.

 

Les Personnels en lutte du Collège Gustave Monod